增加工程款的理由(工程款拖欠理由)

在线问法 时间: 2023.11.30
125
由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计,致使在项目施工过程中,发现设计方案与实际情况不符,无法施工,不得已修改工程设计,引起工程变更,施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工,只能重新设计图纸,新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构箱梁桥(73+125+73),此项变更增加工程价款900万,且延误工期9个月,工程招标过程中,项目业主急于开工,对合同工程量清单没有进行认真地核对,在施工过程中发现存在丢项、漏项、工程量误差大而引起工程变更,工程造价也相应增加。

工程延期能否加工程款

一、施工工期在甲方原因造成的拖延,施工方可以要求施工工期相应顺延。

二、合同没有施工工期拖延赔偿风险自负相应条款的,可以向甲方要求赔偿,赔偿的金额是误工费、设备租任费等。至于信息价有合同的按合同规定,没有的按施工期信息价平均。

三、工期拖延的确定,甲方未出停工通知单的,施工方应在甲方原因造成工程停工7日后向甲方发函。乙方如果这道手续没做那就有点乐了。

工程变更的内容及产生的原因是什么

工程变更的原因既有发包方、承包方的原因,又有监理方设计方的主观原因,还有不可抗力的自然寄生客观原因等。

1、勘察不到位引起的变更。

主要有两种形式。一是没有进行现场地质勘察就直接进行设计,如某规划设计单位在没有进行地质勘察的情况下就对某市政道路项目进行图纸设计,图纸上既无地质勘察资料又无土石方比例,仅标示挖填土方工程量。在工程施工过程中,发现路基较软,无法按原设计方案施工,只能进行地基换填处理,变更此项施工增加造价150万元。二是没有对设计方案进行针对性勘察。如某设计单位根据地勘报告设计某桥梁为六跨预应力混凝土连续刚构桥,桥梁结构跨度为引桥(2×20)+主桥(58.8+100+58.8)+引桥(20),全长284.51米,桥宽8.5米,地勘单位事前没有对该桥设计方案桥墩基础选址做过详细勘探。施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工,只能重新设计图纸,新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构箱梁桥(73+125+73),此项变更增加工程价款900万,且延误工期9个月。

2、设计不合理引起的变更。由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计,致使在项目施工过程中,发现设计方案与实际情况不符,无法施工,不得已修改工程设计,引起工程变更。如某设计单位按泄洪量25m3/秒对某人行景观桥进行设计,在桥拱施工完毕后,发现设计泄洪量远远小于实际泄洪量,致使该桥无法正常投入使用,不得不拆除再按新设计图纸重建。此项变更需要增加造价120万,且造成损失浪费98万元,延误工期3个月。

3、建设单位提高建设标准而产生的变更。在项目实施过程中建设单位擅自提高建设标准,从而出现变更工程项目、增加施工材料价格、引起施工进度变化等问题。这样做的后果使工程造价远远超过投资限额,增加政府债务。如某办公大楼装饰项目原设计为地面水泥砂浆贴600×600地板砖,外墙为银灰色乳胶漆墙面。在施工进入尾声时,建设单位要求将地面改为1000×1000地板砖,外墙面改为外挂花岗墙面 ,仅两项变更就增加工程价款12万元。

4、未按招标文件签订施工合同引起的变更。某工程在招标文件明确规定:“本工程采用固定总价合同,投标人应充分考虑市场价格风险和政策调整性风险…”。而施工合同专用条款中约定:“本工程主要材料按甲乙双方签订价格或市场价进行调整”,该条款违背了招投标文件实质性条款,违反了招投标法的规定。

5、工程量计算有误造成的变更。工程招标过程中,项目业主急于开工,对合同工程量清单没有进行认真地核对,在施工过程中发现存在丢项、漏项、工程量误差大而引起工程变更,工程造价也相应增加。

6、施工现场情况变化发生的变更。某设计单位没有充分考虑现场实际情况就进行道路图纸设计。在施工过程中,直接影响到了当地村民的出行,不得不增加涵洞;或者当地村民为了耕地灌溉方便,强行要求增设灌溉沟渠,造成工程变更,工程造价也随之增加。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

工程款个人所得税税率是多少

不超过1500元的;不超过1455元的;税率3%;超过1500元至4500元的部分;超过1455元至4155元的部分 ;税率10%;超过4500元至9000元的部分;超过4155元至7755元的部分;税率20%;超过9000元至35000元的部分;超过7755元至27255元的部分;税率25% 法律依据:《中华 ...
2023-11-03 15:50

长沙拖欠工程款举报查询(拖欠工程款举报平台)

长沙拖欠工资有举报电话吗法律主观:用人单位拖欠劳动者工资,劳动者直接拨打12333举报,12333是全国统一的劳动行政部门咨询投诉电话,用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的,由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿 ...
工程
415热度

荒山承包合同什么理由可以解除

荒山承包合同可以以下理由解除: 1、经协商一致,承包方自愿放弃承包地; 2、双方约定的合同解除条件成熟的; 3、承包方由农业户口转为非农业户口; 4、承包方丧失劳动能力; 5、承包土地被依法征用或批准占用的; 6、自然灾害导致承包土地严重破坏; 7、 ...
2023-12-07 16:20

金沙滩壹号拖欠工程款

金沙滩壹号楼盘项目当前基本信息:所在区域:黄岛楼盘地址:黄岛石雀滩路九号(石雀滩路与天目山路交汇处)参考价格:25000元/平米开盘时间:2017-10-30交房时间:2018-10-1物业类型:别墅装修状况:精装修,简装产权年限:独栋50年楼盘特色:早教机 ...
工程
394热度

用人单位拖欠劳动者工资,劳动者该怎么办?

对拖欠工资的,劳动者由以下救济途径: (一)与用人单位协商解决; (二)寻求有关部门帮助。譬如寻求工会帮助,由工会出面与用人单位沟通;向本单位劳动争议调解委员会申请调解;向劳动行政部门投诉; (三)申请劳动仲裁。须注意的是:提交劳动仲裁的时效 ...
2023-09-14 17:16

青岛高新区工程款(青岛拖欠工程款)

提交材料1.《高新区建设领域企业及务工人员春节期间就地过节补贴审批表》2.《2021年就地过节务工人员考勤表》(纳入山东省工资支付监管平台进行实名制考勤,考勤期间为2020年11月至2021年3月15日)3.《高新区建设领域企业春节期间就地过节补贴申报企 ...
工程
424热度

工程款拖欠起诉多久能拿到钱(工程款拖欠起诉需要哪些材料)

法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条 人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结,人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结,工程款起诉多久能要回来工程款起诉多久能要回来需要依据具体 ...
法律
187热度

工地老板拖欠工程款应该怎么办(工地上老板拖欠农民工工资怎么办)

通过大量的案件分析发现,当事人在提起诉讼时,诉讼请求仅为工程款和(或)利息,再加案件诉讼费,很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第三条《中华 ...
债权
833热度

工程款拖欠多久可以起诉(讨要工程款的最快方法)

综上所述,拖欠8年工程款的,当事人还能起诉,根据法律规定,权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,如果当事人在诉讼时效经过后向法院起诉,对方可以提出诉讼时效抗辩,但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护 ...
法律
413热度

南通华荣建设拖欠工程款(南通华荣建设集团最新消息)

附件:2016年度建设工程施工质量标准化省级示范工程创建项目一览表 序号 地区 工程名称 申报单位 项目经理 建设单位 监理单位 项目总监1 合肥市26 百利商务中心 中国建筑第八工程局有限公司 孙海龙 合肥 ...
工程
921热度

拖欠工程款起诉费用(拖欠工程款起诉费用由谁付)

二、拖欠工程款纠纷需要哪些证据1、当事人诉讼主体资格的证据本类证据大致是双方的工商登记资料,如营业执照或工商查询资料,若涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的,还应提交证明双方名称变更的证据,一、拖欠工程款起诉的费用是多少到人民 ...
法律
954热度

内蒙古工程项目拖欠工程款(内蒙古国防工程土石方工程项目)

第八条 劳动者提供正常劳动的,用人单位应当按照劳动合同约定的日期和标准支付工资,不得克扣或者无故拖欠工资,也不得以实物或者有价证券替代货币支付,第十五条 用人单位依法安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的,应当按照下列标准支付劳动 ...
工程
501热度

工程款拖欠诉讼时效为几年(诉讼时效3年和20年)

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,但是,自权利受到损害之 ...
法律
413热度

工程款拖欠起诉状怎么写(工程款拖欠起诉状怎么写模板)

拖欠工程款起诉状范文(一)原告:河南XX建筑集团有限公司法定代表人:王XX 董事长 电话:15135116XXX住所: XXX市北关区中华路北段彰德人家小区**街楼被告:山西XXXX房地产开发有限公司法定代表人:王XXX 联系人闫建高 130****住所:XXX市迎泽区桃园 ...
法律
553热度

甲方拖欠工程款有合同(甲方拖欠货款怎么办)

拖欠工程款的利息《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,四、提交诉讼请求的计算依据因建设单位拖欠工程款,施工单位在起诉时可依据《建设工程 ...
工程
86热度

增加工程款的理由(工程款拖欠理由)

由于设计单位在调查收集基础资料还不够齐全的情况下便进行图纸设计,致使在项目施工过程中,发现设计方案与实际情况不符,无法施工,不得已修改工程设计,引起工程变更,施工过程中发现桥墩基础地质复杂无法施工,只能重新设计图纸,新设计方案为三 ...
工程
125热度

政府拖欠工程款的定义(政府拖欠工程款怎么办)

第五条 保障农民工工资支付,应当坚持市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督,按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求,依法根治拖欠农民工工资问题,第九条 新闻媒体应当开展保障农民工工资支付法律法规政策的公益宣传和先进典型 ...
工程
44热度

严查农民工拖欠工程款(农民工工程款被拖欠找哪个部门最好)

第五条 保障农民工工资支付,应当坚持市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督,按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求,依法根治拖欠农民工工资问题,第九条 新闻媒体应当开展保障农民工工资支付法律法规政策的公益宣传和先进典型 ...
工程
401热度